12.03.2019
Не нужно удерживать неустойку за просрочку, если к объекту строительства было невозможно подъехать
Подрядчик завершил строительство автомобильной дороги позже срока, указанного в муниципальном контракте. Заказчик удержал неустойку [1]. Подрядчик не согласился с просрочкой и обратился в суд.
Суды поддержали подрядчика. Они установили [2], что единственная дорога, по которой можно было подъехать к объекту строительства, была в ненадлежащем состоянии. Это помешало завершить работы вовремя.
Согласно Гражданскому кодексу [3]
и условиям контракта подрядчик должен уведомить [4] заказчика об обстоятельствах, из-за которых невозможно завершить работы в срок, и приостановить строительство.
Организация сообщила [5] заказчику о приостановлении работ до устранения препятствий.
Суды решили [6], что срок, на который были приостановлены работы, нельзя отнести к просрочке. Следовательно, основания для взыскания неустойки нет.
Документ: Постановление [7] Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.01.2019 по делу N А28-1502/2018
Оформите заявку [8] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [9], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100052&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100052%3Bindex%3D26#2j2fcgyx5bm
[2] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100068%3Bindex%3D27#3qf6d4wpnyw
[3] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100063&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000026&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100063%3Bindex%3D28#28abu96kd2m
[4] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100045&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000027&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100045%3Bindex%3D29#1todp8j6akd
[5] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100069&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000028&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100069%3Bindex%3D30#8i4w7klzr1g
[6] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100070&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000029&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100070%3Bindex%3D31#1ysmeb0xp4l
[7] http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=6A665A0A935D326A5D47A0CB21F2ACA6&req=doc&base=AVV&n=86458&dst=100070&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100070%3Bindex%3D32#7kaa35sof54
[8] https://respectrb.ru/consultant/demo
[9] http://www.respectrb.ru/node/9220